简介：问：施工合同无效,违约金条款有效否,抵押合同有效否？2005年3月,承、发包双方签订《施工合同》,约定发包人将某五星级酒店装修工程交承包人施工,合同价款6000万元.施工过程中,双方签订《补充协议》,约定如发包人拖延支付工程款,将承担合同总价款20%的逾期付款违约金.之后,双方还签订了《承诺书》,鉴于承包人垫资1500万元工程款的事实,发包人自愿补偿垫资利息300万元.

简介：问：工程因发包人原因停工,承包人停工期间损失如何计算？1998年3月荣德大学作为发包人与承包人豫建公司签订《建设工程施工合同》,合同约定发包人将位于河南省的教学楼发包给承包人施工.施工中1999年1月,工程楼板突然出现裂缝,监理随即通知承包人停工.停工一段时间后发包人将工人从现场撤离,但周转材料、机械设备一直停放现场.为了分析工程裂缝原因花费了近两年时间.2001年1月承包人向法院起诉要求发包人赔偿其两年期间（730天）周转材料、机械设备的停工损失300万元.请问：建设工程因发包人原因导致停工,承包人主张停工损失的计算期间,能否以停工状态的自然持续时间为依据？

简介：问：承包人为财产保全担保支出的保险费,能否由发包人承担？2013年,发包人与承包人签订《施工合同》,约定发包人将某商品房工程发包给承包人施工.2015年,工程质量竣工验收合格.后发包人拖延支付工程款,承包方多次讨要未果,遂诉至法院.为确保日后执行到位,承包人在审理过程中申请对案涉工程财产保全,提供了中国某财产保险公司的保函作为担保,并向该保险公司交纳50万元保险费。

简介：问：承包人能否以合同价低于成本价主张据实结算？发包人与承包人因天堂家园商品房住宅小区签订《建设工程施工合同》，约定工程定价方式为固定单价，即每平方米综合包干单价为人民币1100元，最终以竣工后实测建筑面积进行结算。合同签订后双方在当地建设行政主管部门补办了工程招投标手续。工程竣工验收合格后，承包人认为严重亏损。如按合同约定平米包干价计算，25万平方米工程竣工结算价为2.7亿元，承包人咨询专业机构，该工程社会平均成本价为3.7亿余元。为此，承包人以工程约定价款明显低于社会平均成本，主张合同无效，主张按当地定额标准，据实结算工程价款，是否成立？

简介：问:新司法解释出台后,数份合同无效,如何确定结算依据?2016年9月,发包人将某住宅项目交承包人施工。承包人参与了施工图纸会审,并进行了基础垫层等施工。同年12月1日,经招投标程序,发包人向承包人发出《中标通知书》,双方签订《建设工程施工合同》并经建委备案(即备案合同),约定合同价款采用固定总价。同年12月31日,双方又签订《补充协议》(即非备案合同),将结算方式变更为可调价。2018年1月,工程质量竣工验收合格,承包人提交结算报告。后因发包人拖延结算、拖延支付工程款,承包人诉至法院。请求判令发包人按照非备案合同约定支付工程款和利息。

简介：问：该工程结算时是否应当让利优惠百分之八？承包人作为原告,诉至法院请求法院判令被告发包人按照双方签订的建设工程施工合同结算,并支付拖欠的工程款2900万余元及利息.被告发包人从城市建设档案馆调取了合同文本并向法院举证,证明合同中有让利优惠条款：按工程总价优惠8个点,工程结算以本合同为准.而承包人所持的合同中不存在手写的该内容.

简介：问题问：黑白合同均无效,工程价款优先受偿权能否得到支持？2007年3月,甲、乙公司签订《施工合同》（简称＂黑合同＂）,约定甲方将北京某景区综合服务设施工程发包给乙方施工,工程款1.5亿;竣工日期为2008年6月30日,乙方每提前一天奖励50万元;如乙方按时完工、通过竣工验收并交付,甲方支付乙方赶工费2000万元。同年7月,双方办理招投标手续并签订《建设工程施工合同》进行备案（简称＂白合同＂）。2008年5月27日,涉案工程竣工验收合格,并交付甲方使用。

简介：问题问：诉前单方委托所作的工程审价报告可否作为法院裁判依据？承包人在工程竣工经验合格后及时向发包人递交了竣工结算书。发包人在收到后,将其交由第三方咨询公司审核。咨询公司召集承发包双方共同参与,核对了工程量,承包人参与了整个审价过程。咨询公司作出初步审价意见后,通知承发包双方提出修改意见。在吸取了承发包双方意见中合理因素之后,第三方咨询公司作出了审核报告,并通知委托人即发包人交费领取。

简介：问：因发包方原因推迟开工,承包人如何主张索赔？北京天天建筑公司与中非研究院签订《建设工程施工合同》一份,合同约定,研究院将其服务楼工程发包给天天建筑公司承包施工,合同中对施工范围、工期、质量标准、合同价款等事项作了约定,其中开工日期为2014年6月30日。合同价款采用可调价格,调整方法为中标价加变更增减。

简介：问题合同约定固定总价时无施工图,承包人能否主张据实结算？2006年12月9日,发包人坪石电厂与承包人签订《土建工程施工合同》,约定发包人将坪石电厂三期扩建工程项目发包给承包人施工。合同价款采用固定总价承包,总价为20495万元。但双方签约时,发包人仅提供了一份工程总平面布置图,无施工图。